Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 20 февраля 2015 г. № 5012
------------------------------------------------------------------

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г. № 13м

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Калужской области от 03.12.2014 № 714 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Калужской области, а также случаев и условий их применения"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовой контракт на поставку лекарственных препаратов (прилагается).
2. Установить следующие параметры для применения типового контракта:
1.1. Наименование товара - лекарственные препараты;
1.2. Код предмета контракта по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002):
24.4 - препараты фармацевтические, продукты медицинские химические и продукты лекарственные растительные.
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 100 млн. рублей.
3. Раздел 8 типового контракта подлежит применению с учетом положений части 2 статьи 96 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления государственных закупок Чериканова С.А.

Министр
Н.В.Владимиров





Приложение
к Приказу
министерства конкурентной политики
Калужской области
от 30 января 2015 г. № 13м

Контракт № ________
на поставку лекарственных препаратов

г. Калуга " " __________ 201__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и ______________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________,
действующий на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые "Стороны", в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
на основании протокола ____________ от _________ 201_ г. № __ заключили
между собой настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим контрактом срок
поставить лекарственные средства (далее - товар) согласно спецификации
(приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять
(самостоятельно либо уполномоченное лицо, указанное Заказчиком) и оплатить
поставленный товар.
1.2. Наименование, характеристики, единица измерения, количество и
цена (общая и за единицу) товара, подлежащего поставке в рамках настоящего
контракта, указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта (приложение № 1 к настоящему контракту).
1.3. Поставка товара осуществляется по адресу: ___________________.

2. Цена контракта, порядок и срок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ______.
2.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, затраты на
транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, прочие
расходы, которые в соответствии с условиями контракта и действующим
законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при
выполнении обязательств по контракту.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, определенных
законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества
поставляемого товара и иных условий контракта. Заказчик по согласованию с
Поставщиком при исполнении контракта вправе увеличить или уменьшить
предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной
в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара
Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы
товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.5. Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за заказанный и
фактически полученный товар.
Платежи по настоящему контракту производятся за счет _________
(указывается источник финансирования).
2.6. В случае изменения расчетного счета и (или) иных реквизитов
Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом
Заказчику с указанием новых реквизитов и расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком по факту
поставки товара на расчетный счет Поставщика.

Вариант 1.
Единовременным платежом в течение _______ календарных дней с даты
представления Поставщиком счета и (или) счета-фактуры, подписанных
Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приемки товаров
при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного
товара.

Вариант 2.
За фактически поставленную партию товара в течение _______ календарных
дней с даты представления Поставщиком счета и (или) счета-фактуры,
подписанных Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и акта
приемки товаров при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и
качеству поставленного товара.
В случае если поставка товара осуществляется по предварительной заявке
Заказчика, не подлежит приемке и оплате товар, не заказанный Заказчиком.
Если Заказчик принял такой товар, то этот товар подлежит оплате по ценам,
установленным настоящим контрактом.
2.8. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.

3. Порядок и срок поставки товара

3.1. Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и подъем
товара своими силами и за свой счет.
3.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации к
транспортировке лекарственных препаратов и нормативно-технической
документацией на поставляемый товар.
3.3. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств". Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке
товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы
товара при его приемке.
3.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от
повреждений при его транспортировке, а также хранении.
3.5. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием
содержимого.
3.6. Поставщик несет ответственность за порчу товара вследствие
некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
3.7. В день поставки товара одновременно с товаром Поставщик должен
передать Заказчику сопроводительные документы, заверенные подписью и
печатью Поставщика (товарную (товарно-транспортную) накладную с указанием
номера и даты контракта, счет-фактуру, счет), а также пакет документов,
подтверждающих качество и безопасность по каждому наименованию товара,
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации (декларация о соответствии, регистрационное
удостоверение, выданное уполномоченным органом Российской Федерации).
3.8. Срок поставки товара.

Вариант 1. При единовременной поставке товара.
Срок поставки товара: __________________________________________.

Вариант 2. При поставке товара партиями по заявкам.
Поставка товара осуществляется партиями по наименованию и в
количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента
заключения контракта по _______________________________________________.
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в
товаре.
Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение ______(___)
календарных дней с момента передачи ему заявки.
Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону
_________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте ________, по
факсу ________).

4. Порядок и срок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком (либо уполномоченным
лицом) в течение _________. Товар принимается Заказчиком (либо
уполномоченным лицом) в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика.
По решению Заказчика для приемки поставленного товара может
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти
человек.
4.2. При приемке товара Заказчик (либо уполномоченное лицо) проверяет
соответствие товара требованиям к внешнему виду, количеству, качеству и
ассортименту, содержащимся в настоящем контракте, наличие и правильность
оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных
товаров.
В случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность
поставленных товаров, Заказчик (либо уполномоченное лицо) вправе не
принимать такие товары. В этом случае обязанности Поставщика в отношении
товара, на который отсутствуют документы, подтверждающие его качество и
безопасность, считаются неисполненными.
4.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется
Заказчиком (либо уполномоченным лицом) на основании товарной
(товарно-транспортной) накладной, по качеству - согласно документам по
качеству.
4.4. Для проверки представленных Поставщиком результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
4.5. При отсутствии у Заказчика (либо уполномоченного лица) претензий
по количеству и качеству поставленного товара Заказчик (либо уполномоченное
лицо) в течение _____ подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную
и акт приемки товара.
Товар считается принятым Заказчиком (либо уполномоченным лицом) после
оформления акта приемки товара, подписанного уполномоченными
представителями Сторон.
Полномочия представителей Сторон на сдачу-приемку товара и подписание
акта приемки товара удостоверяются выданными в установленном законом
порядке доверенностями, надлежаще заверенные копии которых прилагаются к
акту приемки товара. При отсутствии надлежаще оформленной доверенности
представителя Поставщика уполномоченным лицом, имеющим право подписания
акта приемки товара, является лицо, передающее Заказчику (либо
уполномоченному лицу) товар и сопроводительные документы на него.
4.6. В случае обнаружения факта поставки товара в недостаточном
количестве, а также ненадлежащего качества или ассортимента Заказчик (либо
уполномоченное лицо) уведомляет об этом Поставщика в течение ________ и
устанавливает Поставщику срок для восполнения не поставленного количества
товара и (или) замены ненадлежащего товара на товар надлежащего качества и
(или) ассортимента. Все расходы в этом случае осуществляются за счет
Поставщика.
4.7. При выявлении несоответствий в поставленном товаре,
препятствующих приемке товара, Заказчик (либо уполномоченное лицо)
направляет Поставщику в срок ______ в письменной форме мотивированный отказ
от подписания акта приемки товара.
4.8. Заказчик (либо уполномоченное лицо) вправе не отказывать в
приемке товара, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке
товара и устранены Поставщиком.
4.9. Риск случайной гибели, случайного повреждения товара, а также
право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику (либо
уполномоченному лицу) с момента подписания представителем Заказчика
накладной (товарной, товарно-транспортной) и акта приемки товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего
характеристикам, указанным в спецификации (приложение № 1 к контракту),
представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.7
контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков товара.
5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств по контракту, сведения и документы, необходимые для
надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.1.3. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных
контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях
обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.4. В соответствии с п. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении контракта
по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с указанным
Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено конкурсной
документацией, документацией об аукционе.
При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на
участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении конкурса или аукциона.
5.1.5. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего
качества на основании представленных Поставщиком документов,
свидетельствующих о поставке товара.
5.2.2. В течение ____ дней уведомить Поставщика об обнаруженных
несоответствиях товара.
5.2.3. Проводить в установленном порядке экспертизу поставленного
товара.
5.2.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки
товара, надлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту и
расходованием финансовых средств в ходе реализации настоящего контракта.
5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки товара на основании
представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар
надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
товара в рамках контракта.
5.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по
настоящему контракту.
5.4.2. Поставить товар надлежащего качества, количества и
ассортимента, соответствующий стандартам, техническим условиям,
требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а
также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации
на поставляемый товар.
5.4.3. Поставить товар новый (который не был в употреблении, в том
числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены
потребительские свойства).
5.4.4. Осуществлять доставку товара Заказчику (либо уполномоченному
лицу) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации к
транспортировке лекарственных средств, нормативно-технической документации
производителя, температурного режима хранения.
5.4.5. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику (либо
уполномоченному лицу) надлежащим образом оформленные сопроводительные
документы, а также документы, удостоверяющие качество и безопасность товара
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.6. Доставить и отгрузить товар своими силами и за свой счет в
количестве, ассортименте и сроки, установленные Заказчиком, в помещение,
указанное Заказчиком.
5.4.7. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего
количества, ассортимента и (или) качества Поставщик обязан заменить такой
товар на товар надлежащего количества, ассортимента или качества в течение
___ после получения претензии от Заказчика (либо уполномоченного лица). Все
расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.
5.4.8. Проводить сверку расчетов с Заказчиком.
5.4.9. Своевременно представлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также представлять Заказчику результаты поставки
товара, предусмотренные контрактом, в установленные сроки.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями контракта.

6. Гарантии

6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим
условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации,
стандартам и требованиям безопасности, действующим в Российской Федерации
на данный товар. Товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия
указанным требованиям.
6.2. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внесен в
государственный реестр лекарственных средств.
6.3. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки
должен быть ___________ (определяется конкретным периодом - в годах,
месяцах, днях).
6.4. Срок предоставления гарантии качества товара - в течение срока
годности при соблюдении условий хранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", но
не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена настоящего контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа
о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего
контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

    

где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

    

где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество
дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением
просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного),
предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в виде
фиксированной суммы в размере _______, что составляет ______ процентов цены
контракта. (Размер штрафа устанавливается в контракте в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" в
виде фиксированной суммы в размере:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с
Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере _________________, что
составляет _______ процентов цены контракта. (Размер штрафа устанавливается
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом" в виде фиксированной суммы в размере:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей);
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей).
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
7.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по контракту.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
контракта.
8.2. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ____
процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
____________ рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, Поставщик, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком
самостоятельно.
8.4. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в
форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения,
указанные в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.
8.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта
выбрано внесение денежных средств, срок возврата Заказчиком Поставщику
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта,
составляет 10 (десять) рабочих дней с момента исполнения (прекращения)
своих обязательств по контракту.
8.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает надлежащее
исполнение Поставщиком всех предусмотренных настоящим контрактом
обязательств: исполнение контракта, в том числе сроки поставки товара,
обеспечение качества товара, и распространяется, в том числе на случаи
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
контракту, уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим
контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему
контракту, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других
убытков.
8.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по контракту
Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения исполнения контракта, в размере, соответствующем
размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств в пользу
Заказчика происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления
Поставщику уведомления, в котором Заказчик обосновывает размер денежных
средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
его обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же
условиях и в том же размере, что указаны в разделе 8 настоящего контракта.
8.9. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8.10. В случае если участником закупки, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение,
положения настоящего контракта об обеспечении исполнения контракта к такому
участнику не применяются.

9. Срок действия контракта. Изменение, расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до ________________, но в любом случае до полного исполнения
своих обязательств по контракту. Истечение срока действия контракта не
прекращает возникших обязательств по контракту, включая взаиморасчеты.
9.2. Внесение изменений в настоящий контракт при его исполнении
допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке
осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 24 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по контракту или в связи с ним, путем
переговоров.
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон обязательств другая Сторона может направить
претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему
контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, обязана дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий во внесудебном
порядке они разрешаются в соответствии с действующим законодательством в
Арбитражном суде Калужской области.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой
частью.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу
только в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и
скреплены печатями сторон.
11.4. Приложениями к настоящему контракту являются:
приложение № 1 - спецификация;

12. Реквизиты Сторон

Заказчик Поставщик

М.П. М.П.





Приложение № 1
к Контракту
на поставку лекарственных препаратов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Международное непатентованное наименование
Торговое наименование
Лекарственная форма выпуска и дозировка
Ед. измерения
Количество
Цена за единицу измерения (руб.)
Сумма (руб.)
Наименование страны происхождения товара





































Итого ______________________________________________________________ рублей

От Поставщика От Заказчика
_____________________ _____________________
(должность) (должность)

_____________/ _______________/ _____________/ _______________/
М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------